第1篇 建設工程合同管理-考試試卷
一、單項選擇題(共50題,每題1分。每題的備選項中,只有1個最符合題意。
1.委托代理人與第三人簽訂合同的法律特征表現為( )。
a.以代理人的名義與對方談判
b.商簽的合同內應有代理人權利和義務的條款
c.代理人在合同談判過程中自主地提出自己的要求
d.形成的合同由委托人和代理人共同履行
2.法人的變更是指( )。
a.法人法定存在期限屆滿 b.法人企業(yè)改變經營方式
c.法人企業(yè)轉讓企業(yè) d.企業(yè)法人資格被撤銷
3.債務人將其權利移交給債權人占有,用以擔保債務履行的方式是( )。
a.保證 b.抵押 c.質押 d.留置
4.擔保方式中的保證要求( )訂立書面保證合同。
a.債權人和債務人 b.保證人和債權人
c.保證人和債務人 d.主合同當事人
5.因違約行為造成損害高于合同約定的違約金,守約方可( )。
a.按合同約定違約金要求對方賠償
b.按實際損失加上違約金要求對方賠償
c.在原約定違約金基礎上適當增一定比例違約金
d.請求法院增加超過違約金部分損失
6.要約人要撤銷要約,撤銷要約通知應在( )到達對方、
a.要約到達對方之前 b.對方發(fā)出承諾之前
c.對方承諾到達要約人之前 d.對方承諾生效之后
7.債務人按合同約定向第三人履行債務的行為應屬于( )。
a.權利轉讓 b.義務轉讓
c.當事人的主體變更 d.當事人的主體不變
8.債權人決定將其債權債務—并轉讓給第三人時,( )。
a.須經對方同意 b.無須經對方同意,但應通知對方
c.無須經對方同意,也不必通知對方 d.須經對方同意,但要辦理公證
9.當合同履行過程中發(fā)現,對給付貨幣地點,合同中沒有明確約定。事后雙方又未能達成補充協議。依據《合同法》,應在( )履行。
a 支付貨幣一方所在地 b.接受貨幣一方所在地
c.貨幣存放地 d.貨幣使用地
10.某工程簽訂的鋼材采購合同,由于條款內未約定交貨地點,故運費未予明確,則供貨商備齊鋼材后應( )。
a.將鋼材送到施工現場 b.將鋼材送到發(fā)包人的辦公所在地
c.將鋼材送到發(fā)包人的倉庫 d.通知發(fā)包人自提
11.在采用格式條款的合同中,提供格式條款一方對可能造成人身傷害而免除其責任的條款( )。
a.有效 b.無效
c.經公證后有效 d.被拒絕后無效
12.對于受要約人延誤的承諾,該承諾( )。
a.有效 b.無效
c.要約人未表示不接受有效 d.要約人雖表示接受也無效
13.合同一方當事人通過資產重組分立為兩個獨立的法人,原法人簽訂的合同( )。
a 自然終止 b.歸于無效
c.仍然有效 d.可以撤銷
14.《合同法》規(guī)定的“抗辯權”是指,一方有違約行為時對方有權( )。
a.撤回合同 b.撤銷合同
c.解除合同 d.中止履行義務
15.對已完成施工圖設計的小型工程,進行施工招標時,可采用( )合同。
a.單價 b.總價 c.成本加酬金 d.計劃價格
16.對于國家或地方重點項目進行招標,選擇招標方式時,招標人( )。
a 可自愿選擇公開或邀請招標方式
b.可自愿選擇公開招標方式,而選擇邀請招標方式應經過批準
c.可自愿選擇邀請招標方式,而選擇公開招標方式應經過批準
d.選擇公開或邀請招標方式均應得到批準
17.用評標價法評標時.能夠轉換成價格的評審要素中,( )不能從投標價中減去。
a.工期提前帶來的效益
b.開標后投標人提出的優(yōu)惠條件
c.技術建議帶來的效益
d.為招標單位人員進行與項目相關的技術培訓
18.確定中標人后,招標人與投標人應以( )作為施工合同價。
a.標底價 b.投標價 c.評標價 d.標底修正價
19.當投標人對現場考察后向招標人提出問題質疑,而招標人書面回答的問題與招標文件中規(guī)定的不一致時,應( )為準。
a.現場考察時招標人為的口頭解釋 b.招標文件規(guī)定
c.書面回函解答 d.仲裁機構裁定
20.考慮到特殊行業(yè)施工內容的專業(yè)要求,設備安裝工程一般采用( )方式為宜。
a.公開招標 b.邀請招標
c.議標 d.方案競賽
21.雙方簽署的監(jiān)理合同內寫明的合同金額,是指( )的酬金。
a.正常監(jiān)理工作 b.附加監(jiān)理工作
c.額外監(jiān)理工作 d.包括正常、附加和額外監(jiān)理工作
22.《建設工程委托監(jiān)理合同標準條件》規(guī)定“委托人”是指( )。
a.監(jiān)理人派到監(jiān)理機構全面履行本合同的全權負責人
b.承擔直接投資責任和委托監(jiān)理業(yè)務的一方及合法繼承人
c.進行監(jiān)理招標的一方
d.監(jiān)督監(jiān)理招標的一方
23.《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定,( )不屬于委托人的權利。
a、選定工程總承包人
b.要求監(jiān)理人提供監(jiān)理工作月報及監(jiān)理業(yè)務范圍內的專項報告
c.選擇工程分包人的認可權
d.調換總監(jiān)理工程師的最終認可權
24.《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定,委托人的責任不包括( )。
a.委托人選定的質量檢測機構試驗數據錯誤
b.因非監(jiān)理人原因的事由使監(jiān)理人受到損失
c.委托人向監(jiān)理人提出賠償要求不能成立
d 監(jiān)理入的過失導致合同終止
25.《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定,( )應屬于附加監(jiān)理工作的范圍。
a.審查認可施工承包商的施工方案和進度計劃
b.不可抗力事件發(fā)生后的善后工作
c.發(fā)包人與違約承包商終止合同后,新選定的承包商進場施工前需進行的必要準備工作時間
d.發(fā)包人要求監(jiān)理人協助辦理的與政府行政管理部門的外部協調工作
26.《建設工程委托監(jiān)理合同》屬于( )。
a.要式合同 b 諾成合同 c.單務合同 d.技術合同
27.建設工程設計合同履行時,( )是承包人的義務。
a.提供有關設備的技術資料
b.向有關部門辦理各設計階段設計文件的審批工作
c.修改預算
d.確定設計深度和范圍
28.按照《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定,執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務過程中( )不違反監(jiān)理人員應遵守的職業(yè)道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.從承包方獲取提前工期獎金
c.幫助承包人完善施工組織設計
d.鼓動承包人就發(fā)包人的違約行為索賠
29.在對工程勘察、設計合同管理過程中,監(jiān)理人對該合同進行管理的依據之一是( )。
a.設計方案和設計結果 b.設計監(jiān)理委托合同
c.建設項目立項批文 d.公證機構的公證文件
30.以下文件均成為施工合同文件的組成部分,但從文件的解釋順序來看,( )是錯的。
a.合同協議書、中標通知書
b.施工合同通用條件、施工合同專用條件
c 標淮及有關技術文件、圖紙
d.投標書、工程量清單
31.按照施工合同的規(guī)定,從開工之日起至( )止的日歷天數為承包人的施工期,據此與合同工期比較判定承包人是提前竣工還是延誤竣工。
a.承包人提請竣工驗收前自檢合格日
b.承包人提供竣工資料和竣工驗收報告日
c.開始竣工檢驗日
d.竣工驗收合格工程師在檢驗記錄簽字日
32.我國對工程保險盡管沒有強制性的規(guī)定,但工程項目參加保險的情況越來越多,雙方保險義務的分擔原則之一為( )。
a 發(fā)包人為承、發(fā)包雙方人員辦理保險、支付保險費用
b.承包人為承、發(fā)包雙方人員辦理保險、支付保險費用
c.運至施工現場用于工程的材料和待安裝設備,由發(fā)包人辦理保險、支付保險費用
d.運至施工現場用于工程的材料和待安裝設備,由承包人辦理保險、支付保險費用
33.發(fā)包人將其批量采購的塑鋼窗運抵現場與承包人共同清點后存人承包人倉庫,承包人在使用前抽樣檢驗認為合格后投入使用。施工過程中發(fā)現其中5個塑鋼窗制造質量出現較大問題,承包人按照工程師的指示將其拆除并重新安裝。工程師對此事件處理的方案為( )。
a.費用和工期損失均由承包人承擔 b.補償費用順延合同工期
c.補償費用但不順延合同工期 d.順延合同工期但不補償費用
34.《建設工程施工合同》規(guī)定的設計變更范疇不包括( )。
a.增加合同中約定的工程量
b.刪減承包范圍的工作內容交給其他人實施
c.改變承包人原計劃的工作順序和時間
d.更改工程有關部分的標高
35.在施工合同履行過程中,( )是錯誤的。
a 工程師可發(fā)出口頭指令,并在48小時內予以書面確認
b.加工程師不能及時書面確認口頭指令,承包人在提出書面確認請求且工程師收到請求后48小時不答復,應視為承包人要求被確認
c.承包人認為工程師指令不合理,不允許提出疑議
d.承包人對工程師的錯誤指令不承擔責任
36.為了保證工程質量,《建設工程施工合同》規(guī)定( )的最低質量保修期限為5年。
a.地基基礎工程 b.防水工程
c.給水管道工程 d.設備安裝工程
37.在施工過程中,承包人應對自己采購的材料設備質量進行嚴格的控制,當承包人采購的材料設備與設計或者標準要求不符時,( )是錯誤的。
a.工程師可以拒絕驗收
b.承包人承擔由此發(fā)生的費用
c.承包人可暫時存放這些材料設備于現場,并按照工程師的要求重新采購符合要求的
d.由此造成工期延誤不予順延
38.混凝土工程施工中,模板和鋼筋架立完畢,承包人自檢合格后未通知工程師檢查就自行進行混凝土澆筑。工程師對該部位質量表示懷疑,進行穿孔檢驗,結果表明質量符合合同要求。對此事件造成的工期和費用影響應按( )處理。
a.費用和工期損失均給予補償
b.費用和工期損失均不給予補償
c.給予費用補償但不順延合同工期
d.順延合同工期但不給予費用補償
39.承包人在臨街交通要道附近施工,施工開始前應向工程師提出安全措施,工程師認可后實施,其防護措施費由( )。
a.發(fā)包人承擔
b.承包人承擔
c.發(fā)包人和承包人共同分組
d.承包人墊付,施工結束無安全事故后由發(fā)包人支付
40.監(jiān)理工程師根據施工現場實際情況發(fā)布暫停施工指令后,由于( )而發(fā)布的指令不應對承包商的停工損失給予補償。
a.兩個獨立承包人發(fā)生施工干擾而暫停某一承包人的施工
b.承包人在同一空間不同高程上同時作業(yè),為了保障工人的安全而暫停某一作業(yè)面的施工
c.等待設計圖紙的變更而暫停某一作業(yè)的施工
d.為了保護基礎開挖時遇到有文物保護價值的古跡
41.當事人就特定的技術項目進行技術預測所簽訂的合同,稱之為( )合同。
a.技術開發(fā) b.技術轉讓 c.技術咨詢 d.技術服務
42.fidlc合同條件規(guī)定的“暫定金額”特點之一是( )。
a.該筆費用的金額包括在中標的合同價內
b.業(yè)主有權根據施工的實際需要控制使用
c.此項費用的支出只能用于中標承包商的施工
d.工程竣工前該筆費用必須全部使用
43.fidlc合同條件規(guī)定當頒發(fā)部分工程移交證書時,( )。
a.不應返還保留金
b.應退還一半保留金
c.應退還該部分工程占合同工程相應比例保留金的一半
d.應全部退還保留金
44.fidic合同條件規(guī)定,合同的有效期是從合同簽字之日起到( )日止。
a.頒發(fā)工程移交證書
b.頒發(fā)解除缺陷責任證書
c.承包商提交給業(yè)主的“結清單”生效
d.工程移交證書注明的竣工
45.按照fidic分包合同條件規(guī)定,分包商的施工受到業(yè)主原因的干擾后向承包商提出索賠要求,承包商收到索賠報告后( )。
a.認為由于不屬于自己的責任拒絕索賠要求
b.認為索賠成立,自己墊付賠償款后再向業(yè)主索要
c.不預先支付任何款項,以自己的名義代替分包商向工程師遞交索賠報告
d.不預先支付任何款項,向工程師轉交分包商的索賠報告
46.在fidic合同條件中,( )屬于承包商應承擔的風險。
a.施工遇到圖紙上未標明的地下構筑物
b.社會*導致施工暫停
c.專用條款內約定為固定匯率,合同履行過程中匯率的變化
d.施工過程中當地稅費的增長
47.工程師在處理索賠時應注意自己的權力范圍,下列情形中的( )不屬于工程師的權力。
a.檢查承包人現場同期的記錄
b.指示承包人縮短合同工期
c.當工程師與承包人就補償達不成一致時,工程師單方面做出處理決定
d.把批準的索賠要求納入該月的工程進度款中
48.fidic合同條件規(guī)定,( )之后,工程師就無權再指示承包商進行任何施工工作。
a.頒發(fā)工程移交證書 b.頒發(fā)解除缺陷責任證書
c.簽發(fā)最終支付證書 d.承包商提交結清單
49.屬于按索賠處理方式分類的索賠是( )。
a.合同中默示的索賠 b.總索賠
c.工期索賠 d.總承包人與分包人之間的索賠
50.某工程施工過程中,由于供貨分包商提供的設備制造質量存在缺陷,導致返工造成損失,施工單位應向( )索賠,以補償自己損失。
a.業(yè)主 b.工程師
c.設備生產廠 d.設備供貨商
二、多項選擇題(共30題,每題2分。每題的備選項中,有2個或2個以上符臺題意,至少有1個錯項。錯選,本題不得分;少選,所選的每個選項得0.5分。)
51.可以是第三人做出擔保的方式有( )。
a.保證 b.抵押 c.質押 d.留置 e.定金
52.“建筑工程一切險”承擔保險責任的范圍包括( )。
a.錯誤設計引起的費用 b.火災
c.工人惡意行為造成的事故 d.技術人員過失造成的事故
e.盜竊
53.《合同法》規(guī)定的無效合同條件包括( )。
a.一方以脅迫手段訂立合同,損害國家利益
b.損害社會公共利益
c.在訂立合同時顯失公平
d.惡意串通損害第三人利益
e.違反行政法規(guī)的強制性規(guī)定
54.《合同法》規(guī)定,應當先履行債務的當事人有確切證據證明對方有( )情況時,可以中止履行。
a.經營狀況嚴重惡化 b.轉讓財產
c.喪失商業(yè)信譽 d.沒有履行債務能力
e.沒有提供擔保
55.《合同法》規(guī)定可以解除合同的條件有( )。
a 不可抗力發(fā)生
b.在履行期限屆滿之前,當事人明確表示不履行主要債務
c.當事人遲延履行主要債務
d.當事人違約使合同目的無法實現
e.在履行期限屆滿之前,當事人以自己行為表明不履行主要債務
56.《合同法》規(guī)定合同應具備的條款中,( )屬于合同法律關系三個構成要素中“內容”的范疇。
a 當事人 b.標的
c.數量 d.違約責任
e.解決合同爭議的方法
57.根據《合同法》規(guī)定,生效的要約可因一定事由的發(fā)生而失效,這些事由包括( )。
a.要約人依法撤回要約 b.要約人依法撤銷要約
c.拒絕要約的通知到達要約人 d.受要約人對要約內容做出變更
e.承諾期限屆滿,受要約人未做出承諾
58.《合同法》中有關解決合同爭議方式的正確表述有( )。
a.當事人可以通過和解或調解解決合同爭議
b.當事人訂立有仲裁協議的,當事人可以選擇向仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴
c.當事人不愿和解、調解,可根據仲裁協議向仲裁機構申請仲裁
d.當事人不履行仲裁裁決的,對方可以請求人民法院執(zhí)行
e.涉外合同當事人只能約定向中國仲裁機構申請仲裁
59.招標人具備自行招標的能力表現為( )。
a.必須是法人組織 b.有編制招標文件的能力
c.有審查投標人資質的能力 d.招標人的資格經主管部門批準
e.有組織評標定標的能力
60.公開招標條件下,所發(fā)布的招標公告主要內容包括( )。
a.工程概況 b.項目資金來源
c.投標須知 d.評標方法
e.招標范圍
61.對設計投標書進行評審時,主要考慮的因素有( )。
a.設計方案優(yōu)劣 b.環(huán)境保護措施是否合理
c.投資估算是否超過限額 d.投標報價是否最低
e.社會信譽是否良好
62.在公開招標過程中,招標階段的主要工作內容包括( )。
a.辦理招標備案 b.編制招標有關文件
c.發(fā)布招標公告 d.發(fā)售招標文件
e.組織現場考察
63.根據《建設工程委托監(jiān)理合同》標準條件規(guī)定,委托人的義務包括( )。
a.開展監(jiān)理業(yè)務之前向監(jiān)理人支付預付款
b.提供與本工程有關的設備生產廠名錄
c.必須免費向監(jiān)理人提供為監(jiān)理工作所需的 切條件
d.在一定時間內就監(jiān)理人書面提交并要求做出決定的一切事宜做出書面決定
e.授權一名熟悉工程情況、能在規(guī)定時間內做出決定的常駐代表(在專用條款中約定) 負責與監(jiān)理人聯系
64.根據《建設工程委托監(jiān)理合同》的規(guī)定,( )是監(jiān)理人的權利。
a.選擇施工總承包人的確認權與否決權
b.工程實際竣工日期的簽認權
c.工程上使用的材料和施工質量的檢驗權
d.設計變更的審批權
e.工程款支付的審核和簽認權
65.根據《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定,監(jiān)理人對( )有建議權。
a.生產工藝設計變更 b.工程分包人的資格
c.確定設計標準 d.調換承包人工作不力的有關人員
e.選擇工程總承包人
66.委托合同的基本特征有( )。
a.合同的標的是勞務 b.必須是有償合同
c.合同是諾成、非要式合同 d.條款內不包括違約責任
e.合同是雙務的
67.勘察合同履行過程中,勘察承包人應當做到( )。
a.勘察成果質量符合規(guī)范及合同的約定
b.提出勘察技術要求
c.勘察進度符合合同的規(guī)定
d.勘察中的漏項及時予以勘察,但由此多支出的費用由發(fā)包人承擔
e.自行解決勘察現場的土地使用和通道
68.設計階段監(jiān)理的內容包括( )。
a.選擇勘察設計單位 b.組織設計方案競賽
c.確定設計使用的技術參數 d.審查勘察設計方案和結果
e.編制項目概預算
69.《建設工程施工合同》中規(guī)定了工程試車內容應與承包人安裝范圍相一致,其中( )是錯誤的。
a.聯動無負荷試車,由承包人組織試車
b.單機無負荷試車,由工程師組織試車
c.由于設計原因試車達不到驗收要求,工期相應順延
d.試車合格而工程師未在合同規(guī)定時間內簽字時,承包人可以繼續(xù)施工
e.由于發(fā)包方采購的設備制造原因試車達不到驗收要求,工期相應順延
70.《建設工程施工合同》規(guī)定了在施工中出現不可抗力事件時雙方的承擔辦法,其中屬于不可抗力事件發(fā)生后,承包方承擔的風險范圍包括( )。
a.運至施工現場待安裝設備的損害
b.承包人機械設備的損壞
c.停工期間,承包人應工程師要求留在施工場地的必要管理人員的費用
d.施工人員的傷亡費用
e.工程所需的修復費用
71.下列關于施工合同履行過程中,有關隱蔽工程驗收和重新檢驗的提法和做法錯誤的有( )。
a 工程師不能按時參加驗收,須在開始驗收前向承包人提出書面延期要求
b.工程師未能按時提出延期要求。不參加驗收,承包人可自行組織驗收
c.工程師未能參加驗收應視為該部分工程合格
d.發(fā)包人可不承認工程師未能按時參加承包人單獨進行的試車記錄
e.由于工程師沒有參與驗收,則不能提出對已經隱蔽的工程重新檢驗的要求
72.施工合同履行過程中,由于( )原因造成工期延誤,經工程師確認后工期可以相應順延。
a.工程量增加
b.合同內約定應由承包人承擔的風險
c.發(fā)包人不能按專用條款約定提供開工條件
d.設計變更
e.一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
73.建設工程施工合同履行過程中,發(fā)包人應完成的工作內容包括( )。
a.辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地
b.提供和維護非夜間施工使用的照明
c.開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道
d.保證施工場地清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理有關規(guī)定
e.確定水準點與坐標控制點,并進行現場交驗
74.對建設工程施工中使用的材料設備質量檢查應滿足( )的要求。
a.材料生產單位必須具備相應的技術裝備
b.必須是供貨商自己生產的產品
c.符合國家的質量標準
d.產品包裝符合國家標準要求
e.設備應有詳細的使用說明書
75.承攬合同主要包括( )等類型合同。
a.定作 b.復制 c.修理 d.倉儲 e.檢驗
76.施工分包合同的主要特點表現為( )。
a.發(fā)包人與分包人之間沒有合同關系
b.分包人只能向承包人提出索賠
c.分包人的施工質量必須達到施工合同中的要求
d.承包人負有對分包工程施工的協調、管理職責
e.分包人收到工程師依據施工合同發(fā)布的指令后必須立即執(zhí)行
77.fidic合同條件規(guī)定,指定分包商與一般分包商的區(qū)別有( )。
a.合同地位不同
b.工程款支付的開支項目不同
c.業(yè)主對指定分包商利益保護不同
d.承包商對分包商違約承擔責任范圍不同
遼.選擇分包商的權利不同
78.fidic合同條件規(guī)定,如果竣工結算時發(fā)現,由于( )等原因使得實際結算款扣除暫定金額、調價款和計日工支付款后的總額超過有效合同l 5%時,應調整竣工結算款額。
a.業(yè)主拖延提供施工場地承包商獲得補償款
b.工程師指令增加的工作承包商獲得工程款
c.施工期間因當地稅費增加承包商獲得補償款
d.施工中遇到圖紙中沒有標明的地下障礙、依據合同調整單價后增加工程款
e.增加工程量清單部分工作承包商獲得工程款
79.要使索賠得到公正合理的解決,工程師在工作中必須遵守( )等基本原則。
a 批評教育 b.公正 c.自愿 d.協商一致
e.平等
80.工程師審查承包人的索賠時,承包人提出的( )等證明材料可以作為合理的依據。
a 中標意向書 b.經工程師認可的施工進度計劃
c.工程師發(fā)布的各種書面指令 d.招標時的標前會議記錄
e.各類財務憑證
第2篇 建設工程合同管理考試試卷
一、單項選擇題(共50題,每題1分。每題的備選項中,只有1個最符合題意。
1.委托代理人與第三人簽訂合同的法律特征表現為(__ )。
a.以代理人的名義與對方談判
b.商簽的合同內應有代理人權利和義務的條款
c.代理人在合同談判過程中自主地提出自己的要求
d.形成的合同由委托人和代理人共同履行
2.法人的變更是指(__ )。
a.法人法定存在期限屆滿__ b.法人企業(yè)改變經營方式
c.法人企業(yè)轉讓企業(yè)__ d.企業(yè)法人資格被撤銷
3.債務人將其權利移交給債權人占有,用以擔保債務履行的方式是(__ )。
a.保證__ b.抵押__ c.質押__ d.留置
4.擔保方式中的保證要求(__ )訂立書面保證合同。
a.債權人和債務人__ b.保證人和債權人
c.保證人和債務人__ d.主合同當事人
5.因違約行為造成損害高于合同約定的違約金,守約方可(__ )。
a.按合同約定違約金要求對方賠償
b.按實際損失加上違約金要求對方賠償
c.在原約定違約金基礎上適當增一定比例違約金
d.請求法院增加超過違約金部分損失
6.要約人要撤銷要約,撤銷要約通知應在(__ )到達對方、
a.要約到達對方之前__ b.對方發(fā)出承諾之前
c.對方承諾到達要約人之前__ d.對方承諾生效之后
7.債務人按合同約定向第三人履行債務的行為應屬于(__ )。
a.權利轉讓__ b.義務轉讓
c.當事人的主體變更__ d.當事人的主體不變
8.債權人決定將其債權債務—并轉讓給第三人時,(__ )。
a.須經對方同意 b.無須經對方同意,但應通知對方
c.無須經對方同意,也不必通知對方 d.須經對方同意,但要辦理公證
9.當合同履行過程中發(fā)現,對給付貨幣地點,合同中沒有明確約定。事后雙方又未能達成補充協議。依據《合同法》,應在(__ )履行。
a 支付貨幣一方所在地__ b.接受貨幣一方所在地
c.貨幣存放地 d.貨幣使用地
10.某工程簽訂的鋼材采購合同,由于條款內未約定交貨地點,故運費未予明確,則供貨商備齊鋼材后應(__ )。
a.將鋼材送到施工現場__ b.將鋼材送到發(fā)包人的辦公所在地
c.將鋼材送到發(fā)包人的倉庫__ d.通知發(fā)包人自提
11.在采用格式條款的合同中,提供格式條款一方對可能造成人身傷害而免除其責任的條款(__ )。
a.有效__ b.無效
c.經公證后有效__ d.被拒絕后無效
12.對于受要約人延誤的承諾,該承諾(__ )。
a.有效__ b.無效
c.要約人未表示不接受有效__ d.要約人雖表示接受也無效
13.合同一方當事人通過資產重組分立為兩個獨立的法人,原法人簽訂的合同(__ )。
a__ 自然終止__ b.歸于無效
c.仍然有效__ d.可以撤銷
14.《合同法》規(guī)定的“抗辯權”是指,一方有違約行為時對方有權(__ )。
a.撤回合同__ b.撤銷合同
c.解除合同__ d.中止履行義務
15.對已完成施工圖設計的小型工程,進行施工招標時,可采用(__ )合同。
a.單價 b.總價 c.成本加酬金__ d.計劃價格
16.對于國家或地方重點項目進行招標,選擇招標方式時,招標人(__ )。
a__ 可自愿選擇公開或邀請招標方式
b.可自愿選擇公開招標方式,而選擇邀請招標方式應經過批準
c.可自愿選擇邀請招標方式,而選擇公開招標方式應經過批準
d.選擇公開或邀請招標方式均應得到批準
17.用評標價法評標時.能夠轉換成價格的評審要素中,(__ )不能從投標價中減去。
a.工期提前帶來的效益
b.開標后投標人提出的優(yōu)惠條件
c.技術建議帶來的效益
d.為招標單位人員進行與項目相關的技術培訓
18.確定中標人后,招標人與投標人應以(__ )作為施工合同價。
a.標底價 b.投標價__ c.評標價 d.標底修正價
19.當投標人對現場考察后向招標人提出問題質疑,而招標人書面回答的問題與招標文件中規(guī)定的不一致時,應(__ )為準。
a.現場考察時招標人為的口頭解釋__ b.招標文件規(guī)定
c.書面回函解答__ d.仲裁機構裁定
20.考慮到特殊行業(yè)施工內容的專業(yè)要求,設備安裝工程一般采用(__ )方式為宜。
a.公開招標__ b.邀請招標
c.議標__ d.方案競賽
21.雙方簽署的監(jiān)理合同內寫明的合同金額,是指(__ )的酬金。
a.正常監(jiān)理工作__ b.附加監(jiān)理工作
c.額外監(jiān)理工作__ d.包括正常、附加和額外監(jiān)理工作
22.《建設工程委托監(jiān)理合同標準條件》規(guī)定“委托人”是指(__ )。
a.監(jiān)理人派到監(jiān)理機構全面履行本合同的全權負責人
b.承擔直接投資責任和委托監(jiān)理業(yè)務的一方及合法繼承人
c.進行監(jiān)理招標的一方
d.監(jiān)督監(jiān)理招標的一方
23.《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定,(__ )不屬于委托人的權利。
a、選定工程總承包人
b.要求監(jiān)理人提供監(jiān)理工作月報及監(jiān)理業(yè)務范圍內的專項報告
c.選擇工程分包人的認可權
d.調換總監(jiān)理工程師的最終認可權
24.《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定,委托人的責任不包括(__ )。
a.委托人選定的質量檢測機構試驗數據錯誤
b.因非監(jiān)理人原因的事由使監(jiān)理人受到損失
c.委托人向監(jiān)理人提出賠償要求不能成立
d__ 監(jiān)理入的過失導致合同終止
25.《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定,(__ )應屬于附加監(jiān)理工作的范圍。
a.審查認可施工承包商的施工方案和進度計劃
b.不可抗力事件發(fā)生后的善后工作
c.發(fā)包人與違約承包商終止合同后,新選定的承包商進場施工前需進行的必要準備工作時間
d.發(fā)包人要求監(jiān)理人協助辦理的與政府行政管理部門的外部協調工作
26.《建設工程委托監(jiān)理合同》屬于(__ )。
a.要式合同__ b 諾成合同__ c.單務合同__ d.技術合同
27.建設工程設計合同履行時,(__ )是承包人的義務。
a.提供有關設備的技術資料
b.向有關部門辦理各設計階段設計文件的審批工作
c.修改預算
d.確定設計深度和范圍
28.按照《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定,執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務過程中(__ )不違反監(jiān)理人員應遵守的職業(yè)道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.從承包方獲取提前工期獎金
c.幫助承包人完善施工組織設計
d.鼓動承包人就發(fā)包人的違約行為索賠
29.在對工程勘察、設計合同管理過程中,監(jiān)理人對該合同進行管理的依據之一是(__ )。
a.設計方案和設計結果__ b.設計監(jiān)理委托合同
c.建設項目立項批文__ d.公證機構的公證文件
30.以下文件均成為施工合同文件的組成部分,但從文件的解釋順序來看,(__ )是錯的。
a.合同協議書、中標通知書
b.施工合同通用條件、施工合同專用條件
c 標淮及有關技術文件、圖紙
d.投標書、工程量清單
31.按照施工合同的規(guī)定,從開工之日起至(__ )止的日歷天數為承包人的施工期,據此與合同工期比較判定承包人是提前竣工還是延誤竣工。
a.承包人提請竣工驗收前自檢合格日
b.承包人提供竣工資料和竣工驗收報告日
c.開始竣工檢驗日
d.竣工驗收合格工程師在檢驗記錄簽字日
32.我國對工程保險盡管沒有強制性的規(guī)定,但工程項目參加保險的情況越來越多,雙方保險義務的分擔原則之一為(__ )。
a 發(fā)包人為承、發(fā)包雙方人員辦理保險、支付保險費用
b.承包人為承、發(fā)包雙方人員辦理保險、支付保險費用
c.運至施工現場用于工程的材料和待安裝設備,由發(fā)包人辦理保險、支付保險費用
d.運至施工現場用于工程的材料和待安裝設備,由承包人辦理保險、支付保險費用
33.發(fā)包人將其批量采購的塑鋼窗運抵現場與承包人共同清點后存人承包人倉庫,承包人在使用前抽樣檢驗認為合格后投入使用。施工過程中發(fā)現其中5個塑鋼窗制造質量出現較大問題,承包人按照工程師的指示將其拆除并重新安裝。工程師對此事件處理的方案為(__ )。
a.費用和工期損失均由承包人承擔 b.補償費用順延合同工期
c.補償費用但不順延合同工期__ d.順延合同工期但不補償費用
34.《建設工程施工合同》規(guī)定的設計變更范疇不包括(__ )。
a.增加合同中約定的工程量
b.刪減承包范圍的工作內容交給其他人實施
c.改變承包人原計劃的工作順序和時間
d.更改工程有關部分的標高
35.在施工合同履行過程中,(__ )是錯誤的。
a__ 工程師可發(fā)出口頭指令,并在48小時內予以書面確認
b.加工程師不能及時書面確認口頭指令,承包人在提出書面確認請求且工程師收到請求后48小時不答復,應視為承包人要求被確認
c.承包人認為工程師指令不合理,不允許提出疑議
d.承包人對工程師的錯誤指令不承擔責任
36.為了保證工程質量,《建設工程施工合同》規(guī)定(__ )的最低質量保修期限為5年。
a.地基基礎工程__ b.防水工程
c.給水管道工程__ d.設備安裝工程
37.在施工過程中,承包人應對自己采購的材料設備質量進行嚴格的控制,當承包人采購的材料設備與設計或者標準要求不符時,(__ )是錯誤的。
a.工程師可以拒絕驗收
b.承包人承擔由此發(fā)生的費用
c.承包人可暫時存放這些材料設備于現場,并按照工程師的要求重新采購符合要求的__
d.由此造成工期延誤不予順延
38.混凝土工程施工中,模板和鋼筋架立完畢,承包人自檢合格后未通知工程師檢查就自行進行混凝土澆筑。工程師對該部位質量表示懷疑,進行穿孔檢驗,結果表明質量符合合同要求。對此事件造成的工期和費用影響應按(__ )處理。
__ a.費用和工期損失均給予補償
__ b.費用和工期損失均不給予補償
__ c.給予費用補償但不順延合同工期
__ d.順延合同工期但不給予費用補償
39.承包人在臨街交通要道附近施工,施工開始前應向工程師提出安全措施,工程師認可后實施,其防護措施費由(__ )。
a.發(fā)包人承擔
b.承包人承擔
c.發(fā)包人和承包人共同分組
d.承包人墊付,施工結束無安全事故后由發(fā)包人支付
40.監(jiān)理工程師根據施工現場實際情況發(fā)布暫停施工指令后,由于(__ )而發(fā)布的指令不應對承包商的停工損失給予補償。
a.兩個獨立承包人發(fā)生施工干擾而暫停某一承包人的施工
b.承包人在同一空間不同高程上同時作業(yè),為了保障工人的安全而暫停某一作業(yè)面的施工
c.等待設計圖紙的變更而暫停某一作業(yè)的施工
d.為了保護基礎開挖時遇到有文物保護價值的古跡
41.當事人就特定的技術項目進行技術預測所簽訂的合同,稱之為(__ )合同。
a.技術開發(fā)__ b.技術轉讓 c.技術咨詢 d.技術服務
42.fidlc合同條件規(guī)定的“暫定金額”特點之一是(__ )。
__ a.該筆費用的金額包括在中標的合同價內
__ b.業(yè)主有權根據施工的實際需要控制使用
__ c.此項費用的支出只能用于中標承包商的施工
__ d.工程竣工前該筆費用必須全部使用
43.fidlc合同條件規(guī)定當頒發(fā)部分工程移交證書時,(__ )。
a.不應返還保留金
b.應退還一半保留金
c.應退還該部分工程占合同工程相應比例保留金的一半
d.應全部退還保留金
44.fidic合同條件規(guī)定,合同的有效期是從合同簽字之日起到(__ )日止。
a.頒發(fā)工程移交證書
b.頒發(fā)解除缺陷責任證書
c.承包商提交給業(yè)主的“結清單”生效
d.工程移交證書注明的竣工
45.按照fidic分包合同條件規(guī)定,分包商的施工受到業(yè)主原因的干擾后向承包商提出索賠要求,承包商收到索賠報告后(__ )。
a.認為由于不屬于自己的責任拒絕索賠要求
b.認為索賠成立,自己墊付賠償款后再向業(yè)主索要
__ c.不預先支付任何款項,以自己的名義代替分包商向工程師遞交索賠報告
__ d.不預先支付任何款項,向工程師轉交分包商的索賠報告
46.在fidic合同條件中,(__ )屬于承包商應承擔的風險。
a.施工遇到圖紙上未標明的地下構筑物
b.社會動亂導致施工暫停
c.專用條款內約定為固定匯率,合同履行過程中匯率的變化
d.施工過程中當地稅費的增長
47.工程師在處理索賠時應注意自己的權力范圍,下列情形中的(__ )不屬于工程師的權力。
a.檢查承包人現場同期的記錄
b.指示承包人縮短合同工期
c.當工程師與承包人就補償達不成一致時,工程師單方面做出處理決定
d.把批準的索賠要求納入該月的工程進度款中
48.fidic合同條件規(guī)定,(__ )之后,工程師就無權再指示承包商進行任何施工工作。
a.頒發(fā)工程移交證書__ b.頒發(fā)解除缺陷責任證書
c.簽發(fā)最終支付證書__ d.承包商提交結清單
49.屬于按索賠處理方式分類的索賠是(__ )。
a.合同中默示的索賠__ b.總索賠
c.工期索賠__ d.總承包人與分包人之間的索賠
50.某工程施工過程中,由于供貨分包商提供的設備制造質量存在缺陷,導致返工造成損失,施工單位應向(__ )索賠,以補償自己損失。
a.業(yè)主__ b.工程師
c.設備生產廠__ d.設備供貨商
二、 多項選擇題(共30題,每題2分。每題的備選項中,有2個或2個以上符臺題意,至少有1個錯項。錯選,本題不得分;少選,所選的每個選項得0.5分。)
51.可以是第三人做出擔保的方式有(__ )。
a.保證__ b.抵押__ c.質押__ d.留置__ e.定金
52.“建筑工程一切險”承擔保險責任的范圍包括(__ )。
a.錯誤設計引起的費用 b.火災
c.工人惡意行為造成的事故 d.技術人員過失造成的事故
e.盜竊
53.《合同法》規(guī)定的無效合同條件包括(__ )。
a.一方以脅迫手段訂立合同,損害國家利益
b.損害社會公共利益
c.在訂立合同時顯失公平
d.惡意串通損害第三人利益
e.違反行政法規(guī)的強制性規(guī)定
54.《合同法》規(guī)定,應當先履行債務的當事人有確切證據證明對方有(__ )情況時,可以中止履行。
a.經營狀況嚴重惡化__ b.轉讓財產
c.喪失商業(yè)信譽__ d.沒有履行債務能力
e.沒有提供擔保
55.《合同法》規(guī)定可以解除合同的條件有(__ )。
a__ 不可抗力發(fā)生
b.在履行期限屆滿之前,當事人明確表示不履行主要債務
c.當事人遲延履行主要債務
d.當事人違約使合同目的無法實現
e.在履行期限屆滿之前,當事人以自己行為表明不履行主要債務
56.《合同法》規(guī)定合同應具備的條款中,(__ )屬于合同法律關系三個構成要素中“內容”的范疇。
a__ 當事人__ b.標的
c.數量__ d.違約責任
e.解決合同爭議的方法
57.根據《合同法》規(guī)定,生效的要約可因一定事由的發(fā)生而失效,這些事由包括(__ )。
a.要約人依法撤回要約 b.要約人依法撤銷要約
c.拒絕要約的通知到達要約人 d.受要約人對要約內容做出變更
e.承諾期限屆滿,受要約人未做出承諾
58.《合同法》中有關解決合同爭議方式的正確表述有(__ )。
a.當事人可以通過和解或調解解決合同爭議
b.當事人訂立有仲裁協議的,當事人可以選擇向仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴
c.當事人不愿和解、調解,可根據仲裁協議向仲裁機構申請仲裁
d.當事人不履行仲裁裁決的,對方可以請求人民法院執(zhí)行
e.涉外合同當事人只能約定向中國仲裁機構申請仲裁
59.招標人具備自行招標的能力表現為(__ )。
a.必須是法人組織 b.有編制招標文件的能力
c.有審查投標人資質的能力 d.招標人的資格經主管部門批準
e.有組織評標定標的能力
60.公開招標條件下,所發(fā)布的招標公告主要內容包括(__ )。
a.工程概況__ b.項目資金來源
c.投標須知__ d.評標方法
e.招標范圍
61.對設計投標書進行評審時,主要考慮的因素有(__ )。
a.設計方案優(yōu)劣__ b.環(huán)境保護措施是否合理
c.投資估算是否超過限額__ d.投標報價是否最低
e.社會信譽是否良好
62.在公開招標過程中,招標階段的主要工作內容包括(__ )。
__ a.辦理招標備案__ b.編制招標有關文件
__ c.發(fā)布招標公告__ d.發(fā)售招標文件
__ e.組織現場考察
63.根據《建設工程委托監(jiān)理合同》標準條件規(guī)定,委托人的義務包括(__ )。
a.開展監(jiān)理業(yè)務之前向監(jiān)理人支付預付款
b.提供與本工程有關的設備生產廠名錄
c.必須免費向監(jiān)理人提供為監(jiān)理工作所需的__ 切條件
d.在一定時間內就監(jiān)理人書面提交并要求做出決定的一切事宜做出書面決定
e.授權一名熟悉工程情況、能在規(guī)定時間內做出決定的常駐代表(在專用條款中約定) 負責與監(jiān)理人聯系
64.根據《建設工程委托監(jiān)理合同》的規(guī)定,(__ )是監(jiān)理人的權利。
a.選擇施工總承包人的確認權與否決權
b.工程實際竣工日期的簽認權
a. 工程上使用的材料和施工質量的檢驗權
d.設計變更的審批權
e.工程款支付的審核和簽認權
65.根據《建設工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定,監(jiān)理人對(__ )有建議權。
a.生產工藝設計變更__ b.工程分包人的資格
c.確定設計標準__ d.調換承包人工作不力的有關人員
e.選擇工程總承包人
66.委托合同的基本特征有(__ )。
a.合同的標的是勞務__ b.必須是有償合同
c.合同是諾成、非要式合同__ d.條款內不包括違約責任
e.合同是雙務的
67.勘察合同履行過程中,勘察承包人應當做到(__ )。
a.勘察成果質量符合規(guī)范及合同的約定
b.提出勘察技術要求
c.勘察進度符合合同的規(guī)定
d.勘察中的漏項及時予以勘察,但由此多支出的費用由發(fā)包人承擔
e.自行解決勘察現場的土地使用和通道
68.設計階段監(jiān)理的內容包括(__ )。
a.選擇勘察設計單位__ b.組織設計方案競賽
c.確定設計使用的技術參數__ d.審查勘察設計方案和結果
e.編制項目概預算
69.《建設工程施工合同》中規(guī)定了工程試車內容應與承包人安裝范圍相一致,其中(__ )是錯誤的。
a.聯動無負荷試車,由承包人組織試車
b.單機無負荷試車,由工程師組織試車
c.由于設計原因試車達不到驗收要求,工期相應順延
d.試車合格而工程師未在合同規(guī)定時間內簽字時,承包人可以繼續(xù)施工
e.由于發(fā)包方采購的設備制造原因試車達不到驗收要求,工期相應順延
70.《建設工程施工合同》規(guī)定了在施工中出現不可抗力事件時雙方的承擔辦法,其中屬于不可抗力事件發(fā)生后,承包方承擔的風險范圍包括(__ )。
a.運至施工現場待安裝設備的損害
b.承包人機械設備的損壞
c.停工期間,承包人應工程師要求留在施工場地的必要管理人員的費用
d.施工人員的傷亡費用
e.工程所需的修復費用
71.下列關于施工合同履行過程中,有關隱蔽工程驗收和重新檢驗的提法和做法錯誤的有(__ )。
a__ 工程師不能按時參加驗收,須在開始驗收前向承包人提出書面延期要求
b.工程師未能按時提出延期要求。不參加驗收,承包人可自行組織驗收
c.工程師未能參加驗收應視為該部分工程合格
d.發(fā)包人可不承認工程師未能按時參加承包人單獨進行的試車記錄
e.由于工程師沒有參與驗收,則不能提出對已經隱蔽的工程重新檢驗的要求
72.施工合同履行過程中,由于(__ )原因造成工期延誤,經工程師確認后工期可以相應順延。
a.工程量增加
b.合同內約定應由承包人承擔的風險
c.發(fā)包人不能按專用條款約定提供開工條件
d.設計變更
e.一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
73.建設工程施工合同履行過程中,發(fā)包人應完成的工作內容包括(__ )。
a.辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地
b.提供和維護非夜間施工使用的照明
c.開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道
d.保證施工場地清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理有關規(guī)定
e.確定水準點與坐標控制點,并進行現場交驗
74.對建設工程施工中使用的材料設備質量檢查應滿足(__ )的要求。
a.材料生產單位必須具備相應的技術裝備
b.必須是供貨商自己生產的產品
c.符合國家的質量標準
d.產品包裝符合國家標準要求
e.設備應有詳細的使用說明書
75.承攬合同主要包括(__ )等類型合同。
a.定作__ b.復制__ c.修理__ d.倉儲__ e.檢驗
76.施工分包合同的主要特點表現為(__ )。
a.發(fā)包人與分包人之間沒有合同關系
b.分包人只能向承包人提出索賠
c.分包人的施工質量必須達到施工合同中的要求
d.承包人負有對分包工程施工的協調、管理職責
e.分包人收到工程師依據施工合同發(fā)布的指令后必須立即執(zhí)行
77.fidic合同條件規(guī)定,指定分包商與一般分包商的區(qū)別有(__ )。
a.合同地位不同
b.工程款支付的開支項目不同
c.業(yè)主對指定分包商利益保護不同
d.承包商對分包商違約承擔責任范圍不同
遼.選擇分包商的權利不同
78.fidic合同條件規(guī)定,如果竣工結算時發(fā)現,由于(__ )等原因使得實際結算款扣除暫定金額、調價款和計日工支付款后的總額超過有效合同l 5%時,應調整竣工結算款額。
a.業(yè)主拖延提供施工場地承包商獲得補償款
b.工程師指令增加的工作承包商獲得工程款
c.施工期間因當地稅費增加承包商獲得補償款
d.施工中遇到圖紙中沒有標明的地下障礙、依據合同調整單價后增加工程款
e.增加工程量清單部分工作承包商獲得工程款
79.要使索賠得到公正合理的解決,工程師在工作中必須遵守(__ )等基本原則。
a__ 批評教育__ b.公正 c.自愿__ d.協商一致
e.平等
80.工程師審查承包人的索賠時,承包人提出的(__ )等證明材料可以作為合理的依據。
a__ 中標意向書__ b.經工程師認可的施工進度計劃
c.工程師發(fā)布的各種書面指令 d.招標時的標前會議記錄
e.各類財務憑證
